Задачи по корпоративному праву с ответами – Практикум по корпоративному праву — Помогите решить задачу по корпоративному праву — 22 ответа

Содержание

Сборник задач и практических ситуаций «Корпоративное право»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ

РАНХиГС

Е.А. ДОРОЖИНСКАЯ

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Сборник задач и практических ситуаций

НОВОСИБИРСК 2015

Издается в соответствии с планом учебнометодической работы СибИУ Рецензенты:

Дорожинская Е.А.

Корпоративное право: сборник задач и практических ситуаций. — Новосибирск: СибАГС, 2015.— ___ с.

Сборник задач и практических ситуаций «Корпоративное право» составлен на основе рабочей программы, охватывает основные разделы и темы курса.

Сборник содержит материалы, необходимые для проведения практических занятий по дисциплине «Корпоративное право», предназначен для обучающихся всех форм обучения. Данная дисциплина является дисциплиной вариативной части программ бакалавриата и магистратуры направления «Юриспруденция».

Сборник снабжен методическими указаниями, вопросами для обсуждения тем, предусмотренных программами учебной дисциплины, практическими ситуациями (задачами), списками источников, необходимых для изучения и подготовки к практическим занятиям.

© СибАГС, 2015 ОГЛАВЛЕНИЕ


Предисловие

4

Список основных источников

6

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА


8

Тема 1.1.

Теоретические основы корпоративного права

8

Тема 1.2.

Источники корпоративного права и корпоративные нормы

13

РАЗДЕЛ 2.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

19

Тема 2.1.

Субъекты и объекты корпоративных правоотношений

19

Тема 2.2.

Корпоративное управление

31

Тема 2.3.

Правовой режим имущества

корпорации


40

Тема 2.4.

Корпоративный контроль

52

Тема 2.5.

Корпоративные конфликты и

корпоративные споры


58

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленный сборник практических задач, заданий и ситуаций содержит материалы для проведения практических (семинарских) занятий по дисциплине «Корпоративное право», предусмотренной учебными планами направления «Юриспруденция» (как бакалавриата, так и магистратуры).

Основной целью создания данного сборника является формирование комплекса заданий, выполнение которых поспособствует приобретению студентами практических профессиональных компетенций в сфере корпоративного права.

По каждой теме изначально представлен перечень основных вопросов, на которые необходимо ориентироваться при самостоятельной подготовке для осознания масштаба изучаемого материала.

Также подготовка включает формирование умения решать конкретные практические ситуации (задачи), выполнять практические задания, связанные с анализом действующего законодательства и судебной практики, а также проявлять свои креативные способности по самостоятельному формированию проблемных ситуаций.

Кроме анализа практических ситуаций и решения задач, предлагается две письменной формы результата работы студента: реферат и эссе.

Реферат в данном конкретном случае является формализованным и кратким изложением изученного и проанализированного материала, отличающимся от конспекта необходимостью автора сформировать собственный вывод по теме реферата.

Эссе выполняется несколько в ином ключе, так как имеет целью формирование способности студента свободно излагать собственную точку зрения в ответе на поставленный вопрос или проблему в форме сочинения в свободной авторской манере (стиле). Написание эссе развивает способность выражение мыслей не только в письменной, но и в устной (публичной) речи, что, безусловно, важно для юриста.

Дополнительные вопросы, сформулированные к конкретным темам, нацелены на самостоятельное изучение студентом, потому что построены на необходимости изучения дополнительных источников. Они требуют глубокого юридического анализа, основой которого является более качественное усвоение пройденного материала, изучение рекомендуемой литературы, нормативных и правоприменительных актов, добросовестное отношение к самостоятельной работе над темой.

Максимально полно необходимый для решения задач и выполнения заданий нормативный материал указан как в рабочей программе дисциплины «Корпоративное право», так и в изданном одноименном пособии Дорожинской Е.А. Этот факт совершенно не исключает самостоятельного поиска дополнительных источников, тем более что правовая база и практика периодически обновляется.

Выявлению иных источников и ознакомлению с судебной практикой поможет обращение к следующим официальным изданиям — Собрание законодательства РФ, Вестник Банка России, Бюллетень Верховного Суда РФ, Вестник экономического правосудия РФ и др.

Использование компьютерных баз данных по действующему законодательству («Гарант», «Консультант», «Кодекс»), безусловно, облегчит поиск необходимого документа, особенно это касается актов судебной практики.

Помимо списка основных источников, в конкретных темах приводится список дополнительных источников, рекомендуемых для изучения. Эти источники помогут выполнить задания, предусмотренные темой.

Список основных источников

Литература


Корпоративное право: учебник [Электронный ресурс]/ Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. -1080 с. Режим доступа – Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения 03.09.2015).

Кашанина, Т.В. Корпоративное право: учебник: [для подгот. бакалавров, для подгот. специалистов] / Т.В. Кашанина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт : Высш. образование, 2010. – 898, [1] с.

Корпоративное право: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 499 с. – Доступ из

Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171, требуется авторизация (дата обращения: 20.11.2014).

Корпоративное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501

«Юриспруденция»: для курсантов и слушателей образоват. учреждений МВД России / под ред. И. А. Еремичева, Е.А. Павлова; Моск. ун-т МВД России, Фонд содействия правоохран. органам “Закон и право”. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ : Закон и право, 2010. – 438, [1] с.

Нормативные акты


Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр.

законодательства Рос. Федерации. – 2002. -№ 30. -Ст. 3012.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. -№ 32. -Ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. -№ 52 (1 ч.). – Ст. 5496.

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр.

законодательства Рос. Федерации. – 2001. -№ 33 (часть I). Ст. 3431.

О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (с изм. и доп.) //Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 43. -Ст. 4190.

Об обществах с ограниченной ответственностью:

федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) //

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. -№ 7. Ст. 785.

Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -1996. – № 1. -Ст. 1.

О производственных кооперативах: федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. -№ 20. -Ст. 2321.

О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 3. -Ст. 145.

О хозяйственных партнерствах: федеральный закон от

03.12.2011 № 380-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -2011. – № 49 (ч. 5). -Ст. 7058.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

filling-form.ru

Решение задач по Корпоративному праву [DOC]

ИвГУ, юридический факультет, 4 курс ДО 2012 годУчастник полного товарищества А. обратился с иском в суд об исключении из числа полных товарищей В. по причине осуществления последним деятельности однородной с деятельностью товарищества. Участник В. Возражал о своем исключении, мотивируя тем, что благодаря его деятельности удовлетворяются требования кредиторов товарищества.
Какое решение должен принять суд?В заключении договора полного товарищества участвовало физическое лицо, признанное впоследствии судом недееспособным.
Каковы юридические последствия оформления учредительного документа товарищества для юридического лица и остальных участников (полных товарищей)?В арбитражный суд с исковым заявлением об исключении из числа участников ООО «Ария» гр. Гусева в связи с нарушением обязанностей участника общества, обратился гр. Иванов.
Установлено, что гр. Гусев является директором данного ООО «Ария». Истцом были предоставлены многочисленные доказательства того, что деятельность ответчика как директора наносит ущерб интересам общества.
Какое решение должен принять суд?Участники ООО обратились к директору предоставить для ознакомления бухгалтерские книги общества и документы бухгалтерского учета. Директор заявление удовлетворил частично и отказал в предоставлении документов бухгалтерского учета сославшись на положение ст. 8 Федерального закона «Об обществах, с ограниченной ответственностью», а также на то, что данные документы составляют коммерческую тайну.
Оцените правомерность отказа.Гр. Кузнецова являлась участником ООО с 01.01.2003 г. по 01.12.2003 г. 01.01.2004 г. гр. Кузнецова обратилась к ООО предоставить ей документы, информацию о деятельности ООО за указанный период. Общество отказало гр. Кузнецовой. Решением суда пер-вой инстанции отказ признан правомерным. Данное решение было обжаловано.
Какое решение должен принять суд второй инстанции?Граждане К., Н., Р – участники ООО с долями 9,8, и 7 процентов соответственно заявили о выходе из участников ООО и просили выделить причитающиеся им доли в на-туре, а именно, нежилое помещение и провести экспертизу по определению рыночной цены данного здания. Общество отказало в выдаче имущества в натуре.
Оцените правомерность отказа.Гр. Смирнова обратилась с иском к ООО о выплате ежегодных дивидендов. Установлено, что гр. Смирнова являлась наследницей доли в уставном капитале ООО и вступила в права наследства. Суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении иска по при-чине отсутствия доказательств того, что истица является участником данного ООО.
Оцените правомерность отказа.Гражданин К. обратился в суд с иском к гражданину Коврижных об исключении последнего из состава участников ООО «А». Исковые требования основаны на том, что гр. Коврижных, владеющий долей в уставном капитале ООО в размере 32%, не исполняет свои обязанности участника ООО, грубо нарушает права других участников ООО.
При рассмотрении иска судом было выявлено, что гр. Коврижных, утратил статус участника ООО в результате отчуждения принадлежащей ему доли по договору дарения гражданке Коврижных. Общество было уведомлено о сделке на общем собрании ООО от 05.05.2005 г. При этом, впоследствии собрание участников ООО от 05.05.2005 было признано недействительным из-за отсутствия кворума в судебном порядке
Какое решение должен принять суд по данному иску?Совет директоров ОАО «Телекомпания НТВ» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров на Гибралтаре. Ряд акционеров обратились с иском в суд о неправомерности такого решения и объяснили это несостоятельностью оплатить за свой счет путевые издержки. Один истец заявил о своей невозможности покинуть пределы РФ.
Какое решение должен принять суд?Акционеру (юридическому лицу) в АО принадлежит более 20% голосующих акций, а АО, в свою очередь, является единственным участником ООО.
Существует ли заинтересованность акционера в совершении сделки по приобретению акционерным обществом имущества у ООО?ОАО «Металлический завод» учредило дочернее общество ООО «Сталь». Впоследствии ОАО «Металлический завод» произвело отчуждение своей доли в уставном капитале ООО «Сталь» ООО «Торговый дом» на основании договора мены. В соответствии с договором мены ОАО «Металлический завод» обязалось передать ООО «Торговый дом» долю в уставном капитале ООО «Сталь» в размере 90%, а ООО «Торговый дом» – передать ОАО «Металлический завод» 20 тысяч эмитированных последним акций.
Оцените правомерность указанного договора.Акционеры ОАО (с числом акционеров менее 1 тысячи) обратились в суд с иском о признании недействительной сделки по приобретению лицом акций с правом голоса в уставном капитале ОАО, при котором покупатель приобрел право распоряжаться более чем 20% указанных акций. В качестве основания иска приведен довод об отсутствии предварительного согласования антимонопольного органа данной сделки.
Какое решение должен принять суд?Территориальное управление министерства имущественных отношений РФ обратилось в Арбитражный суд с иском о признании незаконной приватизации недвижимого имущества в виде передачи его в уставный капитал АО и применении последствий недействительности данной сделки.
Первая и апелляционная судебные инстанции отказали в удовлетворении иска.
Оцените правомерность отказа.

www.twirpx.com

Задачи по корпоративному праву с решением


Материалы для студентов экономичес

— исключение участника из хозяйственного общества возможно лишь по решению суда, поскольку в уставе ТОО не предусмотрено соответствующее право общего собрания участников. Согласно п.2 ст. 48 ГК РФ « Понятие юридического лица » к юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы. Информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Сборник задач и практических ситуаций «Корпоративное право»

Корпоративное право: учебник [Электронный ресурс]/ Е.Г.

Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; отв. ред. И.С. Шиткина.

2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. -1080 с. Режим доступа – Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения 03.09.2015).

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса, так как направлена на расширение.

Тема 1

Правовая ситуация №2.

Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, мотивировано тем, что 21.12.2011 г.

было созвано и проведено внеочередное собрание акционеров. Однако, полный пакет документов, подтверждающих правомочность проведения собрания в обществе отсутствует, место нахождения документов избранному генеральному директору общества неизвестно, составлен акт утраты документов. Факт проведения собрания акционеров общества имеет юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав юридического лица как акционера, так и общества.

Какие процессуальные действия должен совершить арбитражный суд? Гражданка Иванова обратилась в арбитражный суд с иском к гражданам Иванову и Чернякову о признании недействительной сделки, заключенной между ответчиками, в соответствии с которой Иванов произвел безвозмездное отчуждение Чернякову акции ЗАО «Линия-С».

Решение задач по Корпоративному праву

Какое решение должен принять суд?

Каковы юридические последствия оформления учредительного документа товарищества для юридического лица и остальных участников (полных товарищей)?

Установлено, что гр.

Гусев является директором данного ООО «Ария». Истцом были предоставлены многочисленные доказательства того, что деятельность ответчика как директора наносит ущерб интересам общества.

Какое решение должен принять суд?

Оцените правомерность отказа.

Какое решение должен принять суд второй инстанции?

Оцените правомерность отказа.

Оцените правомерность отказа.

Какое решение должен принять суд по данному иску?

Какое решение должен принять суд?

Существует ли заинтересованность акционера в совершении сделки по приобретению акционерным обществом имущества у ООО?

Оцените правомерность указанного договора.

Какое решение должен принять суд?

Первая и апелляционная судебные инстанции отказали в удовлетворении иска.

Домашнее задание по корпоративному праву по теме: «Понятие и источники корпоративного права»

2 * .

Изучите работу H. Hansmann, R. Kraakman ‘ What is Corporate Law?’. Согласны ли Вы со взглядами авторов?

Насколько применимы выдвигаемые авторами работы положения к российской теории и практике корпоративного права, на Ваш взгляд? 3 * . Подготовьте обзор современных учебных пособий по корпоративному праву.

4. С использованием справочно-правовых систем подберите по 5-6 норм из различных источников права, иллюстрирующих принципы корпоративного права. 5. Приведите примеры неправовых корпоративных норм.

Корпоративное право

Размещено на http://www.allbest.ru/ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» Центр дистанционного образования по дисциплине: «» Преподаватель: Истомин Валерий Геннадьевич студент: Трегубова Анастасия Витальевна Задание 1.

Проведите классификацию юридических лиц на виды по различным критериям и охарактеризуйте данные виды Российское юридическое лицо описано в Гражданском кодексе как организация.

admpravokumskoe.ru

Задания по корпоративному праву | studentshop.ru

Уважаемые студенты!

По любым из нижеприведенных заданий я, Марина Самойлова,  могу выполнить реферат, контрольную работу, доклад, эссе и др. на заказ.

Стоимость работы зависит от вида работы, сроков, количества заданий, методических указаний и т.п.

Для заказа данной работы обращайтесь по адресу: [email protected]

 

При этом, если вы не нашли необходимую работу на сайте http://studentshop.ru/ – я могу выполнить ее на заказ. Стоимость рефератов и контрольных работ на заказ – от 200 р. Стоимость курсовых работ на заказ – от 800 р. Для заказа рефератов, контрольных, курсовых и других работ свяжитесь со мною по электронной почте [email protected] и в течение всего нескольких дней вы получите необходимую работу.

 

Я, Марина Самойлова, много лет выполняю работы на заказ в Уральском регионе, имею университетское образование (Уральский государственный университет им. А.М. Горького) и большой преподавательский стаж. У меня большое количество клиентов в городе Екатеринбурге, а также в Свердловской области. Я выполняла много заказов для студентов высших учебных заведений Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана, Уфы, Москвы и других городов.

Сегодня мой интернет-магазин входит в число наиболее крупных сайтов, помогающих студентам в выполнении работ. Количество пользователей моего магазина постоянно растет.

Мне очень важен имидж моего интернет-магазина, перспективы его развития и положительное мнение о нем со стороны покупателей моих работ. При этом я гарантирую высокое качество и высылку вам готовых работ в кратчайшие сроки, потому что моими личными качествами всегда являлись обязательность, точность, трудолюбие и аккуратность. У меня под рукою огромное количество учебной литературы, что позволяет обеспечивать высокое качество моих работ.

С уважением, Марина Самойлова, studentshop.ru

 

 

Общие положения о договорной работе в корпорации.

Задача 1. В дополнительном соглашении к договору, заключенному между Банком и ООО «Полиграфия» на выполнение услуг по печати листовок с рекламой нового вида кредита, были указаны цена, сроки и количество экземпляров. Договор был подписан сторонами, материал закуплен, но затем банк отказался от заказа. В договоре вопрос одностороннего отказа не урегулирован.

Как квалифицировать заключенный договор: подряд, возмездное оказание услуг? Каковы последствия одностороннего отказа для банка? Может ли ООО «Полиграфия» воспрепятствовать одностороннему отказу? Дайте обоснованный ответ.

Задача 2. ООО «Грузоперевозки» не в состоянии вовремя рассчитаться по кредиту, взятому в банке под залог грузового автомобиля. Банк обратился с требованием к должнику о передаче предмета залога в счет погашения кредита и процентов по нему. Организация это требование отклонила, указывая на недействительность как соглашения о залоге в кредитном договоре, так и договора залога по тому основанию, что договор не зарегистрирован в органе, осуществляющем государственную регистрацию транспортных средств, – ГИБДД.

Правомерны ли возражения организации-должника?

Задача 3. ЗАО «А» и ЗАО «Б», акционеры ЗАО «С», заключили между собой договор, по которому они приняли на себя взаимные обязательства «не передавать принадлежащие им пакеты акций лицам, включая иных акционеров общества, без взаимного согласия».

Будет ли такой договор действительным? Обоснуйте свое решение.

Задача 4. Может ли ООО «Монарх» передать автомобильный гараж, находящийся в его собственности, в пользование своему учредителю?

Может ли такой договор быть безвозмездным? Обоснуйте свое решение.

Задача 5. ООО «Республика» передает принадлежащий ему легковой автомобиль в аренду ЗАО «Союз».

Необходимо ли арендодателю, помимо заключения договора аренды, выдать доверенность на право управления транспортным средством самому арендатору или его конкретному работнику?

Задача 6. Нежилое помещение, являющееся предметом аренды, расположено в здании, право собственности на которое у арендодателя еще не зарегистрировано, однако все необходимые документы уже поданы.

Возможно ли заключение договора аренды нежилого помещения в таком случае? К какому имуществу (движимому, недвижимому) относится помещение? Проанализируйте действующее законодательство и правоприменительную практику. Обоснуйте ответ.

Задача 7. МУП «Ремстрой» преобразуется в ОАО «Рембаза».

Вправе ли ОАО приобрести принадлежавший предприятию на праве аренды муниципальный земельный участок в собственность? Вправе ли муниципальное образование (учредитель – собственник МУПа) получить в собственность акции ОАО? Проанализируйте законодательство по данному вопросу. Дайте обоснованный ответ.

Задача 8. ЗАО «Стальмет» по договору аренды персонала привлекает специалистов другой организации – ООО «Стальплав», работа которых связана с получением, хранением и отпуском товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

Вправе ли ЗАО выдавать им доверенности на получение ТМЦ от своего имени и передавать им склад на прием, хранение и выдачу ТМЦ? Вправе ли ЗАО заключать с ними договоры о материальной ответственности? Дайте обоснованный ответ.

Задача 9. Банк арендовал дополнительное помещение для оказания услуг по кредитованию населения. Затраты на ремонт и оборудование помещения потребовали привлечения дополнительных средств, которые были получены по договорам займа от физических лиц.

Есть ли в законодательстве ограничения или запреты на такие сделки? Каков порядок возврата заемных средств? В каких случаях договор займа является беспроцентным? Когда по договору займа выплачиваются  проценты?  Каковы  налоговые  последствия  сделки?

 

Юридическая техника заключения договора. Содержание договора

Цель практического занятия: развитие навыков самостоятельного анализа конкретных практических ситуаций, требующих самостоятельного решения при выборе способов заключения договора.

Задача 1. Между ООО «Мосмарт» (заказчик) и ООО «Анабель» был заключен договор подряда на осуществление капитального ремонта складского помещения. В договоре не указаны сроки выполнения и даты приемки работ. Через 3 месяца после подписания договора заказчик выставил подрядчику требование закончить работы в 30-дневный срок. Подрядчик, ссылаясь на отсутствие в договоре каких-либо сроков, отказывается выполнить это требование.

Квалифицируйте сделку. Правомерны ли требования заказчика?

Задача 2. ЗАО «Магнолия» в соответствии с устной договоренностью поставило ООО «Цветовод» партию свежих голландских роз и выставило счет. Договор в письменной форме не заключался. ООО задержало оплату счета.

Какие действия может предпринять ЗАО, чтобы получить оплату товара и взыскать неустойку с ООО?

Задача 3. ООО «Зимушка» изготавливает валенки. На момент подписания договора купли-продажи партия детских валенок, являющаяся предметом указанного договора, не была изготовлена. В связи с этим определить цену продукции не представлялось возможным.

Каким образом определяется в договоре цена товара? Как решить спор о цене, если в договоре она не указана?

Задача 4. Две компании – давние партнеры – заключают договор поставки.

Является ли письменная форма обязательной для договора поставки; достаточно ли счета и товаросопроводительных документов для доказательства поставки и приемки товара? Если достаточно, то является ли счет действительным притом, что в нем прописана отсрочка платежа более трех дней? Дайте обоснованный ответ.

Задача 5. Между мебельной фабрикой «Мебиус» и магазином «Уютный дом» был заключен предварительный договор о приобретении последним партии кухонных уголков. Цена товара предварительным договором не была оговорена. При заключении основного договора между контрагентами возник спор по поводу включения в основной договор условия о цене. Фабрика обратилась в арбитражный суд с иском к магазину о понуждении ответчика включить в основной договор условия о цене в соответствии со ст. 424 ГК РФ.

Как в соответствии с действующим законодательством регламентируется вопрос о включении в основной договор условий, не предусмотренных предварительным договором? Правомерны ли требования истца? 

Задача 6. Банк (арендодатель) заключил договор аренды офисного помещения сроком на полтора года. Договор зарегистрирован не был. Арендатор использовал помещение в качестве переговорной комнаты, однако арендную плату не перечислял.

Можно ли при отсутствии государственной регистрации считать договор заключенным? Какое решение, на ваш взгляд, примет суд при обращении банка с иском о взыскании арендной платы? Предложите свой вариант защиты прав банка.

Задача 7. Тренинг-центр (заказчик) проводит мероприятие, к организации которого привлекается сторонняя компания (исполнитель).

Возможно ли в договоре о возмездном оказании услуг по организации и проведению мероприятия предусмотреть условие, согласно которому в случае отказа заказчика от мероприятия внесенная предоплата исполнителем не возвращается? Проанализируйте законодательство и правоприменительную практику. Дайте обоснованный ответ.

Задача 8. Организация берет заем у некредитной организации на пополнение оборотных активов.  

Обязательно ли предусматривать в договоре сумму займа или можно оговорить только намерение вступить в отношения «заемщик – займодавец»?

Задача 9. ЗАО «Полимер» 21 марта 2011 г. приобрело у ООО «Свияж» несколько квартир в жилом доме для проживания работников ЗАО и арендовало у ООО помещение для использования в период с апреля по декабрь 2011 г. под склад.

Необходимо ли регистрировать договоры купли-продажи квартир и аренды? Каковы сроки регистрации после подписания договоров сторонами?

Задача 10. ООО «Канцлер» открыло расчетные счета в нескольких банках.

Может ли организация открывать счета и осуществлять расчеты в разных банках? При каких условиях информация о банковских реквизитах общества станет существенным условием договоров, заключаемых обществом с контрагентами? Обязательно ли указание в договоре на оплату «только согласно банковским реквизитам, указанным в договоре»? Как быть в ситуации, когда в счете указаны иные реквизиты? Необходимо ли указывать в договоре все расчетные счета, открытые сторонами сделки во всех банках?

 

 

Исполнение договора

Цель практического занятия: развитие навыков в оформлении и юридическом сопровождении исполнения договоров в конкретных практических ситуациях спора сторон по отдельным вопросам исполнения договора.

Задача 1. Стороны заключили договор подряда на строительство производственного цеха. В соответствии с договором после окончания строительства цеха и передачи его заказчику по акту приема-передачи подрядчик потребовал оплатить стоимость выполненных работ. Заказчик обратился в суд с иском о признании заключенного договора недействительным. Суд первой инстанции удовлетворил иск, согласившись с доводами заказчика о ничтожности договора в силу статьи 168 ГК РФ. Используя это, заказчик отказался оплачивать выполненные работы, но построенный цех подрядчику  не вернул.

Какие обязательства возникают у юридических лиц, заключивших договор строительного подряда, при признании сделки недействительной?

Задача 2. Подрядчик по заданию заказчика обязан, используя свои материалы, выполнить работы по монтажу системы кондиционирования воздуха в срок, определенный договором. Заказчик оплатил материалы и работу полностью. Сроки выполнения работ неоднократно переносились из-за несвоевременной поставки оборудования.

Каковы правовые последствия нарушения подрядчиком срока выполнения работ по договору подряда?

Задача 3. ООО «Корвет» (комитент) заключило с индивидуальным предпринимателем Синицыным (комиссионер) договор комиссии, по которому комиссионер должен был продать нежилое помещение, принадлежащее на праве собственности комитенту. Синицын заключил договор купли-продажи помещения с ЗАО «Пресня» (покупатель), после чего было зарегистрировано право собственности покупателя на нежилое помещение. ООО «Корвет» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Пресня» об оспаривании права собственности на нежилое помещение: истец считал, что комиссионер нарушил его интересы, продав имущество по цене ниже той, которая сложилась на рынке к моменту совершения сделки купли-продажи. Кроме того, в результате заключения договора комиссии комиссионер не стал правообладателем и, следовательно, не мог от своего имени давать учреждению юстиции по регистрации права распоряжение о перерегистрации права собственности комитента на нового приобретателя.

Проанализируйте аргументы истца. Определите вероятный исход дела. Обоснуйте ответ в соответствии с действующим законодательством.

Задача 4. При возврате здания арендодателю обнаружилось, что арендатор произвел неотделимые улучшения здания.

Может ли арендатор производить изменения арендованного имущества без согласия арендатора, если эти изменения не ухудшают состояние имущества? Обязан ли арендодатель оплатить неотделимые улучшения? Может ли быть взыскана с арендодателя стоимость произведенных без его согласия неотделимых улучшений арендованного имущества в порядке, предусмотренном для взыскания неосновательного обогащения?

Задача 5. Поставщик в соответствии с договором поставил партию товара покупателю, но товар в установленный срок не был оплачен. Поставщик уступил право требования оплаты по договору новому кредитору. Покупатель решил перевести долг на нового должника.

Каким образом может быть оформлена перемена лиц в обязательстве? Рассмотрите возможные варианты.

Задача 6. Производственная организация по договору аренды передала нефтедобывающей компании буровую установку. Через полгода машина вышла из строя и возникла необходимость ее капитального ремонта. Арендатор произвел ремонт и, кроме того, оборудовал машину новым техническим приспособлением. В течение четырех месяцев нефтедобывающая компания не платила арендной платы, считая, что расходы по ремонту и улучшению буровой установки должны быть зачтены в счет арендной платы. Арендодатель с этим не согласился, заявив, что арендатор капитально отремонтировал и улучшил машину без согласования.

Каковы последствия действий арендатора? Обоснуйте свой ответ.

Задача 7. Между ООО «Уютный город» и Некоммерческим партнерством «Свободные дороги» заключен договор о совместной деятельности по сооружению и эксплуатации платной автостоянки, которая должна в дальнейшем использоваться для осуществления предпринимательской деятельности. Между организациями возник спор о действительности заключенного договора. При этом ООО сослалось на то, что в соответствии
с п. 2 ст. 1041 ГК РФ сторонами договора о совместной деятельности, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Поскольку одна из сторон договора является некоммерческой организацией, договор недействителен.  

Право ли Общество?

Задача 8. ООО «Промт» (генподрядчик) передает субподрядчику (ООО «Девайс») материалы для ведения им строительных работ на объекте генподрядчика.

Каковы особенности выполнения работ из материалов заказчика? Как оформить такую передачу (варианты, документы)?

 

Обеспечение исполнения договорного обязательства

Цель практического занятия: развитие навыков самостоятельного анализа конкретных практических ситуаций, требующих самостоятельного решения при выборе способов обеспечения исполнения договора.

Задача 1. Между ООО «Вереск» и ООО «Феникс» заключен договор поставки. Договор от имени покупателя (ООО «Феникс») подписан генеральным директором. Кроме этого, он как физическое лицо заключил с ООО «Вереск» договор поручительства в целях исполнения покупателем обязательств по договору поставки.  

Возможно ли заключение договора поручительства с физическим лицом, если он одновременно является генеральным директором юридического лица, за которое он выступает поручителем по договору? Рассмотрите судебную практику по данному вопросу.

Задача 2. Участники договора о совместной деятельности (химзавод и мясокомбинат) обязались построить для своих работников крытый бассейн. Для закупки стройматериалов, которые использовались в строительстве, химзавод взял в банке кредит сроком на один год; поручителем выступил мясокомбинат. Вернуть этот кредит вовремя завод не смог. Кредитная организация обратилась к мясокомбинату, потребовав вернуть всю сумму долга с процентами. Мясокомбинат настаивал на том, что в соответствии со ст. 1047 ГК РФ участник простого товарищества несет долевую ответственность (пропорционально стоимости своего вклада), поскольку договор простого товарищества не связан с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности.

Проанализируйте ситуацию и дайте ей правовую оценку.

Задача 3. ЗАО «Иртыш» (займодатель) и ООО «Терек» (заемщик) заключили договор коммерческого кредита, при этом гарантом исполнения обязательств со стороны заемщика выступило ООО «Рубикон», согласно гарантийному письму. По истечении срока возврата (погашения) кредита заемщик задолженность не погасил и отказался от уплаты процентов по кредиту. Гарант удовлетворить требования ЗАО также отказался, указывая на то, что, согласно его письменному обязательству, он обязался выплатить суммы займа и проценты по нему после истечения срока уплаты, и данное условие не может быть расценено как условие о сроке действия гарантии.

В каком случае условие гарантии считается возникшим?

Задача 4. ООО «Юнона» получило в банке кредит под залог имущества.

Можно ли продать заложенное имущество другой организации и перезаключить договор залога с банком? Обоснуйте ответ.

Задача 5. ООО «Мариус» выступает в качестве солидарного поручителя по договору поручительства, заключенному с Банком во исполнение обязательств ООО «Свияж» по кредитному договору. Должник и поручитель обанкротились; в ходе процедуры банкротства банк заявил требования о взыскании основного долга и процентов по кредитному договору и к ООО «Свияж», и к ООО «Мариус». Арбитражный суд принял решение об удовлетворении требований банка о взыскании суммы основного долга и процентов по кредиту с обоих обществ. При этом не указывалось, что данная сумма взыскивается солидарно.

Дайте правовую оценку ситуации. Означает ли это решение, что одну и ту же сумму обязаны выплатить и должник, и поручитель? Может ли отсутствие указания на солидарную ответственность стать основанием для отказа от возврата задолженности?

Задача 6. Между ЗАО и ООО заключен договор залога с передачей имущества залогодержателю в обеспечение возврата денежной суммы, которая была передана ЗАО (заемщик) для его приобретения.

Может ли залогодержатель (ООО) от своего имени застраховать переданное ему имущество в залог за счет залогодателя (если предусмотреть такую обязанность в договоре)?

 

 Изменение и прекращение договорного обязательства

Цель практического занятия: развитие навыков формирования условий договоров, направленных на определение оснований и условий изменения и прекращения договоров, прогнозирование споров в связи с изменением и прекращением договоров

Задача 1. Договором комиссии предусмотрена выплата вознаграждения комиссионеру в фиксированном размере. По истечении 5 месяцев действия договора комитент, финансовое состояние которого несколько ухудшилось, в одностороннем порядке уменьшил размер вознаграждения. Комиссионер обратился к комитенту с требованием выплатить вознаграждение за выполняемые им обязательства в сумме, установленной договором.

Каким образом комиссионер должен обосновать свои требования?

Задача 2. Арендодатель направил письмо арендатору о повышении арендной платы. Получив письмо, арендатор со следующего месяца начал вносить арендную плату по новым ставкам. Поскольку арендатор не давал письменного согласия на изменение условий договора, арендодатель, ссылаясь на статьи 452 и 609 ГК РФ обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о внесении изменений в договор аренды нежилого помещения. При этом истец подтвердил, что арендатор регулярно вносит арендную плату по новым ставкам. 

В какой форме заключается соглашение об изменении договора? Можно ли совершение конклюдентных действий рассматривать как согласие на внесение изменений в договор, заключенный в письменной форме? Каковы судебные перспективы дела?

Задача 3. ООО «ДомСтрой» и иностранная фирма Invest (инвестор) заключили договор инвестирования строительства объекта жилой недвижимости. Исходный договор предусматривает, что при отказе инвестора от договора ООО возвращает ему внесенные средства и выплачивает проценты за весь период использования денежных средств. Стороны достигли соглашения о расторжении договора по указанному основанию, согласовали сроки возврата суммы. Имеется проект соглашения о расторжении инвестиционного договора.

Возможно ли оформление отношений между сторонами таким образом, чтобы проценты, подлежащие выплате инвестору, считались процентами по договору займа и могли быть отнесены на увеличение стоимости объекта инвестирования?

Задача 4. Торговый дом «Уютный стиль» направил своему поставщику – ООО «Корпусная мебель» – письменное уведомление об одностороннем отказе от заключенного договора на поставку спальных гарнитуров. В уведомлении ТД сослался на пункт договора, который предусматривал право покупателя на расторжение договора в одностороннем порядке. В связи с неполучением ответа на свое уведомление магазин заявил иск в арбитражный суд о расторжении заключенного договора с ООО. Арбитражный суд вынес определение о прекращении производства по делу, сославшись на то, что сторонами предусмотрена возможность одностороннего отказа от договора, в связи с чем дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Правомерно ли определение арбитражного суда?

Задача 5. Текстильная фабрика по договору обязалась поставить ателье в I квартале 2011 г. некрашеный костюмный хлопок. До истечения срока поставки покупатель письменно просил поставщика о крашении и мерсеризации ткани, но получил отказ в связи с тем, что запасы едкого натрия, используемого для мерсеризации, на фабрике закончились, и дополнительные поставки пока не планировались. От покупки ранее заказанной ткани ателье не отказалось. Более того, во исполнение условий договора о предварительной оплате перечислило полную стоимость продукции. В конце февраля 2011 г. фабрика отгрузила хлопок покупателю. Ателье приняло продукцию «на ответственное хранение», о чем сообщило поставщику, потребовав от него поставки дополнительно обработанного хлопка или возврата перечисленного платежа с начислением процентов.

Фабрика, полагая, что договор ею исполнен, отклонила требования ателье, ссылаясь на то, что договорные отношения между ними прекращены фактом их исполнения. На поставку дополнительно обработанного хлопка поставщик согласия не давал.

Обоснованны ли аргументы фабрики? Изменится ли решение, если поставщик дал согласие на замену хлопка?

Задача 6. Частный брокер обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с организации-клиента суммы денежного вознаграждения в соответствии с условиями договора поручения. Из материалов дела следует, что биржевой посредник на основании договора поручения заключил несколько биржевых сделок в интересах организации-клиента, о чем тот был своевременно уведомлен. По существу совершенных сделок у клиента возражений не было. В договоре поручения содержалось условие о выплате соответствующего вознаграждения. Однако впоследствии клиент отказался уплатить определенное договором вознаграждение, ссылаясь на отсутствие письменного отчета брокера о выполнении поручения и на ст. 5 ГК РФ.

В каком случае непредставление письменного отчета является основанием для отказа в выплате вознаграждения биржевому посреднику? Каков вероятный исход дела? 

Задача 7. Две организации заключили письменный договор на поставку материалов для изготовления пластиковой тары в количестве и по цене, указанным в договоре. По условиям договора материалы должны были поставляться небольшими партиями, а покупатель должен был производить оплату по факту получения материалов в течение трех банковских дней.
В процессе исполнения договора поставщик повысил цену на поставляемые материалы, о чем письменно уведомил покупателя и предложил внести изменения в условия заключенного ранее договора поставки. Покупатель на предложение поставщика не ответил, однако денежные средства в оплату материалов по заключенному договору перечислил по новой цене в установленный договором срок.

Является ли данное действие покупателя согласием на предложение поставщика об увеличении цены? Обоснуйте свое мнение, ссылаясь на нормативно-правовые акты.

Задача 8. ООО заключило договор товарного кредита с ОАО о предоставлении оборудования на условиях возвратности и уплаты процентов за пользование кредитом в размере 26% годовых. В установленные договором сроки ОАО возвратило заемщику оборудование аналогичного ассортимента и качества в количестве, равном предоставленному по договору товарного кредита, но от уплаты процентов отказалось, указывая, что договор товарного кредита со стороны ОАО подписан неуполномоченным лицом – коммерческим директором предприятия, а не генеральным директором. ООО в претензии указало на то, что акты приема-передачи оборудования, имеющие ссылку на договор товарного кредита, подписаны со стороны заемщика, в том числе и генеральным директором, то есть уполномоченное лицо знало о заключении указанного договора и, принимая товар со стороны заемщика, не возражало против исполнения сделки, значит, одобрило ее.

Оцените обоснованность позиции ООО о недействительности договора. Имеет ли право ООО в указанном случае требовать уплаты процентов по договору товарного кредита?

Задача 9. Банк заключил с ОАО «Сетевая безопасность» договор на разработку почтового антивируса. Был выдан аванс в размере 30% от стоимости работ по договору. Работа была выполнена в срок, но заказчик отказался от приемки результата, ссылаясь на то, что готовое программное обеспечение уже закуплено у специализированной компании и, следовательно, отпала необходимость в собственных разработках.

Каковы права и обязанности сторон договора? Может ли заказчик отказаться от приемки работ? Может ли исполнитель самостоятельно реализовать свою разработку?

 

 

www.studentshop.ru

Задачи по корпоративному праву с решением

Правильно ли был назначен исполняющий обязанности председателя правления? Как бы Вы назначили исполняющего обязанностей председателя правления? Возложение полномочий исполняющего обязанности председателя правления до его выздоровления на заместителя председателя правления по производству сделано потому, что устав общества не содержал конкретных норм относительно того, кто исполняет обязанности председателя правления в случае его временного отсутствия. Действующий устав ОАО предусматривает только должности председателя и членов правления, должности первого заместителя устав также не предусматривает. Назначение заместителя не является необходимостью лишь в том случае, если предусмотрена должность заместителя. Такой заместитель автоматически замещает должностное лицо, которое временно не может исполнять свои обязанности.

Сборник задач и практических ситуаций «корпоративное право»

В 1987 году введена в строй первая очередь мощностей по выпуску малогабаритных тракторов «Прикарпатец».

Внимание

В соответствии с новой основной специализацией, ремонтно-механический завод в этом же году преобразован в Ивано-Франковское производственное объединение «Карпатагромаш».

Решение об этом было утверждено Министерством сельского хозяйства на основании решения собрания трудового коллектива предприятия.

Важно

Такое решение было обусловлено, прежде всего, экономическими причинами, а именно тем, что капитальный ремонт автомобилей и дизельных двигателей, в чем специализировался Ивано-Франковский ремонтно-механический завод, технологически были трудоемкими.


При этом тогдашние тарифные ставки на ремонтные работы были малорентабельными по сравнению с выпуском и продажей новой продукции.

Задачи по корпоративному праву

Инфо

В ситуации, которая рассматривается, переизбрание председателя правления можно понимать лишь как решение о нецелесообразности продолжения с ним трудовых отношений.


Это фактически означает прекращение с ним трудовых правоотношений.


После проведения собрания он продолжал болеть, находился на больничном, который ему оплатило акционерное общество.
Исполняющий обязанности председателя правления занимал по штатному расписанию должность заместителя, а председатель правления не прекратил своих трудовых правоотношений с ОАО.
Так что его переизбрание решением собрания при его отсутствии не является ошибкой. Однако, безусловно, его необходимо было освободить после выхода на работу, в соответствии с действующим трудовым законодательством.
2.2.

Подтвердите, что вы не робот

При этом списокакционеров для участия в собрании былсоставлен самим акционером, по чьейинициативе оно проводилось.
Регистрациялиц, участвующих в собрании, определениекворума и подсчет голосов осуществлялисьлицами, назначенными решением этого жеакционера.Можно ли признать решение общего собраниянедействительным?13.

Задача 12 Можноли опубликовывать сообщение опроведении общего собрания акционеров врайонной газете, если это предусмотреноуставом общества? Соответствует ли этоиздание критериям доступности?Правильно ли указать в Уставе, что «общеесобрание созывается посредствомразмещения информации о нем в местныхСМИ (в органе печати, на телевидениилибо радио)».14.

Задача 13 Акционер, обладающий 52 % голосов, подалиск о признании недействительным решенияобщего собрания акционеров по вопросуизменения устава АО, т.к.

Задача по корпоративному праву

При этом истец сослался на пункт 10.4 устава ОАО «Сельмаш», в котором было предусмотрено следующее: «Сделки, связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества общества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, совершаются только с одобрения совета директоров общества».

ООО «Принт» возражало против удовлетворения иска, указав, что ничего не знало о необходимости одобрения сделки советом директоров продавца.

Практическое пособие по корпоративному праву — файл 1.doc

U4З≥йМУУнЦ┐╙.м]ИЁ╕Ь▓6S01≥TFc63;≤╫▄А8s├╧▄nы╞°AD╞’╕tцAЕ·÷ИТДЁM\яю╥зшштZ_Wiл░н/ ╜~k`╟≤E▀o│ ╤NO]╪≥яЙЭф(?i╛╚М■nА ╖≈|▒O╝Гч≤≤с cHХжХ╩УЯ≈h╙Д⌠╙n╝5┘э^1╙╗▓╫─l&НуD▌Ю@≤-2 н┤кА╕ПЦАщА#a+┬t┐╣╪Щ√зАлD1@йо`я1N /)⌡I╧Ц∙$рKЧ@=*/╧ЬQ~╙Бж╘т╪Eсб°╣ФН╧?Ы╥`9]ч╒ /!b╔─*mЕ╔╝$╥+╩щk└ ▄GВ╙┌≈╣s╛ЛЦ╣ШlI6еVQ*мцsс┘е`│p{n╔Пx»В П╝p|,ьlБоFu▄Jж ╣ЙX│Т╗!╝▓Fа═z╫d H║gц┬║ч▓PТуЗ ├ д*b≥╟р╥DщDlНQ’Swо╗²5ШjNyO ‘jЧД}G8]сКЩ╚ПW_Oм?┴╞╫_╗й80ч;&7LВNмщФ]А{UxE}SxSЩPЬP╣Ё▓h▓#aIТк▒╛$&u dД(╖sY┬ёE!ЬЮ,ЪF╗9≈*xу°─4ЗН^©оГ┘&├!UM$Уf■Щ╬\6к²Р╖j▐l■╥k5═ ·YV#ЮDD|иы?╚▐ H╢ЬHъ5╙8╜╥╥ёК1╬▓Н+÷е з╝╧IK x÷УD┴o &ПЁ┬ЭbБ6~© Лгю!Ч5П5Ю?┘⌠█И╒┘╜вЮ3иПР╝┐!╬Б╤┴гVоw_wE┤(АЕ│ЧIт╖ц╬*)xЫ╤фР%чц≈ ГF_и┴╝╟■пг°╝L_r∙═Ф(ъ9╨┘ц┐h»Qt╬U╒ъ ]»┬═┘▌]чфA╩╢N▄7═а1lЬ╟Ю0ц╓K4iПЫе█т╣≈~q%Ж▌╝v pгСп┬┤Z▒ь╞ z▄ъEО6ОФ╗Е`%щ6пт5▄-I░Н╓я$тА_ё┌и▒Ь0┴FхЯа~╜jAtтА_╫┌∙├зЬюU ─К╦ж╔:pфё┬Ь,┤?Н▄ш╜▌!!\4Zyhе≥mЮ┐hЮw├ПRНЯ╜┐nw║TD┬▐Д╘▄га╣X ;Т┐╪┐C╙╒0ЮНР╙РгЕsЕ╩ЪtЭ▀ц?эЬЮМ▐╣Я┤┬Х-.Ъ╠ЭZyxт│kNМъ╠╚ЭbЫГ7─*0лэЁшa.∙жyE5≤|└х╒[ЩЯпb.╩TX».

/ 7. корпорат. право — практикум — т. 7. защита прав участ-в корпоратив. отнош

Ст. 1. 5.ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ«О рынке ценных бумаг» // СЗ.

1996. № 17.

Ст. 1918. 6.ФЗ от 08.05.1996 № 41-ФЗ«О производственных кооперативах» // СЗ.

1996. № 20. Ст. 2321. 7.ФЗ от 12.01.1996 № 7-Ф3«О некоммерческих организациях» // СЗ. 1996. № 3.

Ст. 145. 8.ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ«Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ.

1998. № 7. Ст. 785. 9.ФЗ от 19.07.1998 № 115-ФЗ«Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» // СЗ. 1998. № 30. Ст. 3611. 10.ФЗ от 05.03.1999 № 46-ФЗ«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СЗ. 1999. № 10. Ст. 1163. 11.ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ«О саморегулируемых организациях» // СЗ. 2007. № 49. Ст. 6076.

Задачи по корпоративному праву с решением

Однако, в ситуации, если это не предусмотрено и четко не определено, кто именно замещает председателя правления в случае его отсутствия, такое назначение со стороны наблюдательного совета нельзя считать нарушением.

К ситуации 2 2.1. Возможно ли было проводить переизбрание председателя правления без его присутствия? Правильно ли действовали исполняющий обязанности председателя правления и наблюдательный совет? Присутствующие на собрании акционеры большинством голосов проголосовали за переизбрание председателя правления. В таком случае переизбрание председателя правления возможно. Следует не путать переизбрание должностного лица с его увольнением. Кодекс законов о труде в Украине (ст.40 КЗоТ) запрещает увольнение работника в период его временной нетрудоспособности или если он находится в отпуске.

Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что требование о созыве собрания было представлено в облгосадминистрацию.

Ситуация задачи 2. Реакция правления 29 сентября 1999 года правление на своем заседании рассмотрело требование акционеров и решило проверить количество акций и достоверность подписей акционеров под письменным требованием. С этой целью была создана комиссия из 5 лиц. Комиссия проверила количество голосов акционеров способом сверки с реестром акционеров, а также истинность подписей акционеров путем персонального опроса акционеров.

Однако, на последнем этапе — во время проведения собрания, правление осознало и исправило свою ошибку, благодаря чему конфликтная ситуация была разрешена.

Наблюдательный совет. Занимал пассивную позицию в этом конфликте. Среди причин такой позиции являются отсутствие в Уставе конкретных полномочий наблюдательного совета по защите прав и интересов акционеров и контролю и регулированию деятельности правления, а также недостаточная осведомленность членов совета о своей роли в управлении делами ОАО.

Государство. Зная про уже имеющуюся инициативу других акционеров, НАУГКП должно было провести встречу с акционерами, правлением и наблюдательным советом или хотя бы сделать попытку получить информацию, которая его интересовала, к моменту размещения публикации.

Публикация же в печати противоречила действующему законодательству и углубила противостояние между акционерами и правлением.

dm-investment.ru

Решение задач (Право, корпоративное право, задачи)

ID (номер) заказа

192539

Тип

Решение задач

Предмет

Право, корпоративное право

Статус

Заказ выполнен

задачи

Задача 1. Коммерческий банк создан в форме закрытого акционерного общества. Один из акционеров поместил в местной газете статью, в которой утверждал, что финансовое положение банка неблагополучно, он в течение двух последних лет не выплачивает акционерам дивиденды, а его руководство ведет рискованную кредитную политику – предоставляет кредиты без соответствующего обеспечения, что уже не раз приводило к возникновению убытков. Общее собрание акционеров исключило автора статьи из общества, а он подал в суд заявление о защите своих нарушенных прав. Как следует разрешить возникший спор? Задача 2. ООО «Бриз», являющееся дочерним обществом ООО «Гост», заключило договор о поставке своему основному обществу «Гост» крупной партии высококачественной консервированной рыбы, которую ООО «Гост» реализовало потребителям. После реализации более чем половины товара выяснилось, что срок ее годности истек за несколько дней до заключения договора поставки. На основании результатов проведенной экспертизы в суд начали поступать иски от покупателей с требованиями о взыскании с ООО «Гост» материального и морального вреда. В свою очередь ООО «Гост», после получения соответствующих судебных решений, предъявил иск к ООО «Бриз» о возмещении ему убытков, понесенных им в связи с реализацией некачественной рыбы. Однако ООО «Бриз» иск не признало со ссылкой на ст.105 ГК РФ, где указано, что дочернее общество не несет ответственности по долгам основного. Какое решение должен принять суд ? необходимо проанализировать все факты и отношения, указанные в условии задачи, четко сформулировать вопросы о правах и обязан¬ностях, возникших между участниками данных социальных связей, обоснованности их требований и возражений. Решение задач должно быть развернутым и мотивированным. При ссылках на соответствующие нормативные акты необходимо приводить их полное наименование (статью, часть, пункт, параграф), кем и когда акт утвержден, где опубликован. Ответы на вопросы следует аргументиро¬вать ссылкой на конкретные нормы права, причем независимо от того, положительный или отрицательный вывод следует из фабулы соответствующей задачи. Анализируя акты судебных органов, следует указывать их форму (решение, постановление, определение), номер, дату, название судебного органа, где опубликован. Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и однозначными.

vsesdal.com

Варианты решения задачи по корпоративному праву

Помогите решить задачу, пожалуйста Четверо выпускников технического ВУЗа приступили к созданию корпорации по ремонту бытовой электронной техники. В соответствии с законодательством все акции были распределены между учредителями. Состоялось собрание акционеров, на котором был утвержден Устав. Необходимые документы представлены для регистрации. За два дня до назначенного срока, когда можно было бы получить документы о госрегистрации, учредители узнали, что в офисе госоргана произошел пожар, но документы и архивы не пострадали. Было официально объявлено, что регистрационные документы будут выданы через три недели. Учредители открыли офис корпорации, укрепили у входа вывеску, заказали бланки корпорации и печать. Учредители считали, что их корпорация зарегистрирована или должна быть зарегистрирована в день, назначенный для получения документов о госрегистрации. Сам факт более позднего получения документов о госрегистрации не имеет юридического значения, поскольку все документы, считали учредители, своевременно и надлежаще представлены для регистрации. В новом офисе учредители провели собрание, назвав его учредительным собранием акционеров, на котором приняли внутренний регламент, а Иванов и Сидоров были избраны директорами компании. Сидоров заключил договор на поставку корпорации партии запасных частей и оборудования. Было арендовано помещение для приемных пунктов, цехов, складов и т.п. Корпорация приступила к коммерческой деятельности и осуществляла ее в течение трех месяцев, когда стало известно, что документ о госрегистрации юридического лица не может быть выдан, так как в предоставленных документах имеются неточности. Запасные части, дорогостоящее контрольное электронное оборудование было оплачено только на 25%, а остальная часть должна быть выплачена в рассрочку. Контрагенты, узнав об этом, потребовали оплатить покупную цену полностью. Вопросы: 1. С какого момента корпорация начинает свое существование как субъект права? 2. Кто несет ответственность по заключенным Сидоровым от имени корпорации договорам: – Сидоров, – Иванов и Сидоров – Иванов, Сидоров и другие акционеры Известно, что личное состояние каждого из акционеров недостаточно для удовлетворения требований, но все вместе они смогли бы это сделать. 3. Что можно посоветовать в таком случае истцам (контрагентам), акционерам и Сидорову

pravoved.ru

Оставить комментарий